M/S UNITED COAL CARRIER VS RAJASTHAN STATE MINES AND MINERAL LIMITED
- न्यायालय
- Rajasthan High Court
- पीठ
- Jodhpur
- तारीख
- 30 मार्च 2026
- उद्धरण / मामला संख्या
- CW / 15655 / 2024
सार
The petitioner challenged termination of its contract for delayed commencement and deficient performance. HELD- Where a force majeure clause extends to causes beyond the affected party’s reasonable control, persistent third-party obstruction materially preventing performance falls within the clause even if not expressly enumerated. Delay and shortfall caused thereby cannot be attributed to the contractor or justify termination. Petition allowed.
विवरण न्यायालय या डेटासेट के प्रकाशन के अनुसार है। इस फ़ैसले पर भरोसा करने या उद्धृत करने से पहले न्यायालय की प्रति पढ़ें।